В Светлогорский городской суд обратилась Г. с иском к ООО «Д.Р.» о взыскании денежных средств, компенсации морального вреда. В обоснование требований указала, что в июне 2024 года между ней и ответчиком был заключён договор строительного подряда на сумму 5 320 000 рублей, предметом которого являлось строительство индивидуального жилого дома в пос. Клинцовка Зеленоградского района. На строительство дома была оформлена ипотека. Она перечислила ответчику предусмотренную договором плату в полном объеме. Строительные работы должны были быть завершены до 30 марта 2025 года. Однако работы в указанный срок не были закончены, договорные сроки по этапам их выполнения грубейшим образом нарушены, объем работ, предусмотренный третьим этапом договора, по вине подрядчика не выполнен.

В апреле 2025 года истцом в адрес ответчика была направлена претензия по факту неисполнения договорных обязательств, в которой истец потребовал возврата уплаченной по договору суммы за третий этап работ в размере 1 596 000 рублей. Однако обращение было оставлено без ответа. Индивидуальный жилой дом до настоящего времени не достроен.

В результате ненадлежащего выполнения работ по договору подряда семья заказчика на протяжении длительного времени испытывает дискомфортное состояние из-за того, что не может пользоваться результатом работы, на оплату который была потрачена значительная сумма семейного бюджета. Истец с супругом были вынуждены продлить аренду жилого помещения в г. Калининграде, а также произвели дополнительные затраты на окончание строительства дома, а именно изготовление и монтаж окон и двери. Кроме того, истец понесла расходы на получение юридической помощи.

За защитой своих прав Г. обратилась в суд и просит взыскать с ООО «Д.Р.» в её пользу денежные средства, уплаченные по договору за третий этап строительных работ, убытки, понесённые в связи с арендой иного жилого помещения и устранением недостатков строительных работ, неустойку за нарушение срока выполнения работ, компенсацию морального вреда и расходы, связанные с обращением за юридической помощью.

Предварительное судебное заседание по делу назначено на 23 июня 2025 года.